本比選項目為【綿陽分公司關于承攬分布式光伏項目分包采購項目（第二次）】,，比選人為【點擊登錄查看】。項目資金已落實,，具備采購條件,，現(xiàn)進行公開比選，特邀請貴單位參加,。

1.項目概況與采購內(nèi)容

1.1項目概況

【綿陽分公司關于承攬分布式光伏項目分包采購項目（第二次）】

★質量要求：驗收合格★,，滿足技術規(guī)范和服務要求的相關要求。

1.2采購內(nèi)容

【商業(yè)分布式光伏項目所涉及的光伏建設及配套施工,?！?/p>

1.3標包劃分情況

本項目不劃分標包。

項目名稱	參選限價不含稅金額（元）	中選人數(shù)量
綿陽分公司關于承攬分布式光伏項目分包采購項目（第二次）	****.59	1

1.4 服務期限：以發(fā)包人開工通知載明的日期開工,，工期總日歷天數(shù)115天,，在此期間內(nèi)完成工程總承包范圍內(nèi)的所有工程并通過工程試運和移交生產(chǎn)驗收。

1.5本項目【設置最高參選限價】,?！飬⑦x人報價高于最高參選限價的，其參選將被否

決,?！?/p>

2.參選人資格要求

★2.1參選人資格條件如下：★

★2.1.1參選人應為中國境內(nèi)的法人或非法人組織。法人下屬不具備法人資格的分支機構參與參選的,，應提供所屬法人針對本項目或覆蓋本項目的經(jīng)營事項的有效授權,。

2.1.2 有效期內(nèi)住房和城鄉(xiāng)建設部或其下屬行政機構核發(fā)的電力工程施工總承包叁級及以上資質,，或依據(jù)《建設工程企業(yè)資質管理制度改革方案》（建市****

2.1.3 供應商須提供由政府部門開具近兩年的《無事故證明》或類似證明文件（無較

大及以上責任事故）。

2.1.4本次比選不接受聯(lián)合體參選,。

★2.2參選人不得存在下列情形之一：★

★2.2.1為比選人不具有獨立法人資格的附屬機構（單位）,；

2.2.2被依法暫停或取消參選資格的,；

2.2.3被責令停產(chǎn)停業(yè),、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照,；

2.2.4 供應商為私營企業(yè),、外資企業(yè)或中介機構的，其法定代表人/負責人,、股東,、高

級管理人員(含董事、監(jiān)事,、總經(jīng)理、副總經(jīng)理等)為采購人單位近三年內(nèi)(投標/應答截止時間前36個月)離職的領導人員(離職前三年內(nèi)崗級曾為管理六崗及以上)的;如后續(xù)合作中發(fā)現(xiàn)有此類情形的取消合作資格,。

2.2.5進入清算程序,，或被宣告破產(chǎn)，或其他喪失履約能力的情形,；

2.2.6在最近三年內(nèi)（參選截止時間前36個月）有騙取中標,、嚴重違約、重大工程質

量或者安全問題的,；

2.2.7在最近五年內(nèi)（參選截止時間前60個月）內(nèi)被判處單位行賄罪,，且行賄行為與采購活動相關的（以“中國裁判文書網(wǎng)”的生效判決為準）；

2.2.8在最近五年內(nèi)（參選截止時間前60個月）被判處合同詐騙罪的（以“中國裁判

文書網(wǎng)”的生效判決為準）,；

2.2.9被最高人民法院認定為失信被執(zhí)行人的(以“信用中國”網(wǎng)（www.creditchina.gov.cn）或各級信用信息共享平臺公布的失信被執(zhí)行人名單為準),；

2.2.10法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。

★2.3參選人控股和管理關系限制要求如下：★

★2.3.1單位負責人為同一人或存在控股,、管理關系的不同單位,，不得參加同一標包參選或未劃分標包的同一比選項目參選。

2.4參選人控股和管理關系限制要求如下：★

2.4.1單位負責人為同一人或存在控股,、管理關系的不同單位,，不得參加同一標包參選或未劃分標包的同一比選項目參選。

2.4.2參選人不得將為比選人服務的項目部分或全部轉包給第三方承擔,，否則由此引發(fā)

的事故將由參選人承擔全部經(jīng)濟和法律責任,。

3.資格審查方法

本項目將進行資格后審，資格審查標準和內(nèi)容見比選文件第三章“評選辦法”,，凡未通過資格后審的參選人,，其參選將被否決,。

4.比選文件獲取

4.1比選文件獲取時間：【2025年 5 月 9日 09:00至2025年 5月 13日 17：00 】（法定公休日、法定節(jié)假日除外）（北京時間,，下同）,。

4.2比選文件獲取地點：【四川省綿陽市****

室】。

4.3比選文件獲取方式：參選人應委托經(jīng)辦人持下述文件向【比選人】了解有關信息并

購買比選文件,。

（1）單位介紹信【或營業(yè)執(zhí)照副本復印件】并加蓋公章,；

（2）經(jīng)辦人身份證原件。

4.4比選文件每套售價【/】元人民幣,，售后不退,。

4.5比選文件如需郵寄，需要以書面形式通知【比選人】,?！颈冗x人】在收到比選文件費用后【2】日內(nèi)寄出。

5.參選文件的遞交

5.1參選文件遞交截止時間（即參選截止時間）為：【2025年 5月 16日9時30分】,。

5.2紙質參選文件遞交地點：【四川省綿陽市****

401室】,。

5.3本項目將于上述同一時間、地點進行開標,，【比選人】邀請參選人的法定代表人/負責人或者其委托代理人準時參加,。

5.4出現(xiàn)以下情形之一時，【比選人】不予接收參選文件：

5.4.1逾期送達或者未送達指定地點的,；

5.4.2未按照比選文件要求密封的,；

5.4.3未按照本公告要求獲得本項目比選文件的。

6.發(fā)布公告的媒介

本比選公告僅在中國通服采招門戶（https:**** https:****/,。,。

7.聯(lián)系方式

比 選 人：【點擊登錄查看 】

地 址：【四川省綿陽市****】

郵 編：【621000】

聯(lián) 系 人：【點擊登錄查看

聯(lián)系電話：【****】

電子郵箱：【****@qq.com】

比選人： 點擊登錄查看（蓋章）

2025 年 5 月 8 日